Madde 1 - Taraflar

1.1. Satıcı Bilgileri:

• Unvan: YÜKSELİŞ ASANSÖR PAZ.İNŞ.OTO.TURZ.İML.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
• Adres: SARAY MAH.AKSOY CAD.NO:14/ 1 06980 SARAY / KAHRAMANKAZAN/ Ankara
• Telefon: 0090 312 815 52 05
• E-posta: [email protected]

1.2. Alıcı Bilgileri:

Alıcı tarafından liftgross.com internet sitesinde kayıtlı olan bilgiler esas alınır.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait liftgross.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 - Ürün Bilgileri

Malın/Cihazın türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli, bu bilgiler siparişin verildiği tarihte geçerli olan fiyatlar doğrultusunda belirtilmiştir.

Madde 4 - Genel Hükümler

4.1. Alıcı, liftgross.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Alıcı'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti gibi olağanüstü durumlarda bu süre uzayabilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir suretinin Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 - Cayma Hakkı

5.1. Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" kapsamına girmemesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Satıcı'nın ürünü geri alacağına dair teyit vermesinin ardından, ürünün faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı'nın belirttiği kargo firması aracılığıyla geri gönderilmesi gerekmektedir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün bedeli 10 iş günü içinde Alıcı'ya iade edilir.

Madde 6 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

6.1. Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, özel üretim niteliğindeki ürünler.

6.2. Montajı yapılmış veya kullanılmış ürünler.

6.3. Elektronik bileşenler ve yazılım içeren ürünler, kurulumdan sonra iade edilemez.

Madde 7 - Gizlilik

Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yaparken kullanılan bilgiler, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Satıcı, söz konusu bilgileri yalnızca ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklamakla yükümlüdür.

Madde 8 - Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

Madde 9 - Yürürlük

İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer.

Madde 10 – Özel Durumlar

LiftGross, devlet politikaları, ithalat kısıtlamaları, savaş, salgın hastalıklar, mahkeme emri ve doğal afetler gibi öngörülemeyen olaylar da dahil olmak üzere makul kontrolünün ötesindeki nedenlerle bu siparişin yükümlülüklerini yerine getirmesinde oluşan gecikmelerden ya da yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu olmayacaktır.